Внимание! За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ

Общая информация

Номер извещения: 0372200238825000010

Наименование объекта закупки: Выполнение работ по замене окон в здании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, дом 4, корпус 3, литера А

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Электронный аукцион

Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: РОСЭЛТОРГ (АО«ЕЭТП»)

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://roseltorg.ru

Размещение осуществляет: Заказчик САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЙ МОНИТОРИНГОВЫЙ ЦЕНТР"

Контактная информация

Организация, осуществляющая размещение: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЙ МОНИТОРИНГОВЫЙ ЦЕНТР"

Почтовый адрес: 196084, Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург город федерального значения, УЛИЦА КИЕВСКАЯ, 28/Л.А, 40373000

Место нахождения: 196084, Санкт-Петербург, УЛ. КИЕВСКАЯ, Д.28/Л.А, 40373000

Ответственное должностное лицо: Ларичев И. В.

Адрес электронной почты: I.Larichev@spb112.ru

Номер контактного телефона: 7-812-5762713

Факс: Информация отсутствует

Дополнительная информация: Информация отсутствует

Информация о процедуре закупки

Дата и время окончания срока подачи заявок: 23.04.2025 07:00

Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги: 23.04.2025

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 25.04.2025

Условия контракта

Начальная (максимальная) цена контракта: 3211452.20 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Информация о сроках исполнения контракта и источниках финансирования

Дата начала исполнения контракта: с даты заключения контракта

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Закупка за счет бюджетных средств: Да

Наименование бюджета: Бюджет Санкт-Петербурга

Вид бюджета: бюджет субъекта Российской Федерации

Код территории муниципального образования: 40000000: Муниципальные образования города федерального значения Санкт-Петербурга

Закупка за счет собственных средств организации: Нет

Финансовое обеспечение закупки

Всего: - Оплата за 2025 год - Оплата за 2026 год - Оплата за 2027 год - Сумма на последующие годы

3211452.20 - 3211452.20 - 0.00 - 0.00 - 0.00

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

Код бюджетной классификации Российской Федерации - Сумма контракта (в валюте контракта)

Всего: - на 2025 год - на 2026 год - на 2027 год - Сумма на последующие годы

81904100650090930244 - 3211452.20 - 3211452.20 - 0.00 - 0.00 - 0.00

Итого - - 3211452.20 - 0.00 - 0.00 - 0.00

Идентификационный код закупки: 252780137972178100100101060014399244

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Российская Федерация, г Санкт-Петербург, г Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, дом 4, корпус 3, литера А

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ: Да

Объект закупки

Итого: 3211452.20 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества: Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам: 1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 3 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 3 . 1 Требования в соответствии с позицией 15 раздела II приложения к ПП РФ от 29.12.2021 № 2571 Наличие у участника закупки одного из следующих видов опыта выполнения работ: 1) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по текущему ремонту зданий, сооружений; 2) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ строительству, реконструкции, по капитальному ремонту объекта капитального строительства. Цена выполненных работ по договору, предусмотренному пунктом 1 или 2 настоящей графы настоящей позиции, должна составлять не менее 20 процентов от начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям: 1) исполненный договор; 2) акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ 4 Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ требование не установлено

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки:

Размер обеспечения заявки: 32114.52 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии: Участник закупки обязан представить обеспечение заявки в размере, установленном в извещении об осуществлении закупки. Обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется одним из следующих способов: а) путем блокирования денежных средств, внесенных участником закупки на банковский счет, открытый таким участником в банке, включенном в перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 13.07.2018 № 1451-р. Порядок обеспечения заявки в виде денежных средств установлен ст. 44 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ; б) путем предоставления независимой гарантии. Порядок обеспечения заявки путем предоставления независимой гарантии, условия независимой гарантии установлены ст. 44, 45 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ и ПП РФ от 08.11.2013 № 1005. Бенефициаром по такой независимой гарантии выступает СПб ГКУ «ГМЦ». Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать информацию в соответствии с п. 1-7 ч. 2 ст. 45 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ; в) путем внесения денежных средств на счет, на котором в соотв. с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими на л/с, открытый в УФК СПб СПб ГКУ «ГМЦ», в случаях и порядке, предусмотренных ПП РФ от 10.04.2023 № 579. Реквизиты счета, на котором в соотв. с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими на л/с, открытый в УФК СПб СПб ГКУ «ГМЦ», реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном ч. 13 ст. 44 ФЗ № 44-ФЗ, а также в соотв. с ПП РФ от 10.04.2023 № 579: СПб ГКУ «ГМЦ», ИНН 7801379721, КПП 781001001, УФК по г. Санкт-Петербургу, отдел № 1 (СПб ГКУ «ГМЦ») Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург, р/c 03100643000000017200, к/c 40102810945370000005, БИК 014030106, КБК 81911610056020000140, ОКТМО 40373000

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику: "Номер расчётного счёта"03222643400000007200 "Номер лицевого счёта"0710003 "Код поступления" Информация отсутствует "БИК"014030106 "Наименование кредитной организации"Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург "Номер корреспондентского счета"40102810945370000005

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном ч.13 ст. 44 Закона № 44-ФЗ (в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации)

ИНН получателя: 7801379721

КПП получателя: 781001001

КБК доходов: 81911610056020000140

ОКТМО: 40373000

Номер единого казначейского счета: 40102810945370000005

Номер казначейского счета: 03100643000000017200

БИК ТОФК: 014030106

Получатель: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ (СПБ ГКУ "ГМЦ")

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта:

Размер обеспечения исполнения контракта: 30.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению: Участник закупки обязан представить обеспечение исполнения контракта в размере, установленном в извещении об осуществлении закупки. Обеспечение исполнения контракта на участие в закупке предоставляется одним из следующих способов: а) внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику (СПб ГКУ «ГМЦ», ИНН 7801379721, КПП 781001001, Комитет финансов СПб (СПб ГКУ «ГМЦ», л/с 0710003), Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. СПб, номер банк. сч.: 40102810945370000005, номер казнач. сч.: 03222643400000007200, БИК: 014030106. В поле «104» плат. поручения указать: КБК 81900000000000000510, ОКТМО 40373000); б) предоставлением независимой гарантии, соотв. требованиям ст. 45 Закона. Порядок обеспечения исполнения контракта путем предоставления независимой гарантии установлен ст. 96 Закона и приложением № 1 к извещению, условия независимой гарантии установлены ст. 45 Закона и постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005. Бенефициаром по независимой гарантии выступает СПб ГКУ «ГМЦ». Безотзывная независимая гарантия должна содержать следующие условия. Заказчик обращает взыскание на обеспечение исполнения контракта в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту, в том числе при взыскании начисленной неустойки (штрафа, пени), причинении убытков Заказчику, в том числе в следующих случаях: а) если Подрядчик не выполнил предусмотренные Контрактом работы; б) если Подрядчик нарушил сроки выполнения работ; в) если Подрядчик нарушил установленные Заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе; г) если Подрядчик некачественно выполнил предусмотренные Контрактом работы. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Платежные реквизиты: "Номер расчётного счёта"03222643400000007200 "Номер лицевого счёта"0710003 "Код поступления" Информация отсутствует "БИК"014030106 "Наименование кредитной организации"Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург "Номер корреспондентского счета"40102810945370000005

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги: Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара: Установлено в разделе 6 Контракта, разделе 5 Описания объекта закупки.

Требования к гарантии производителя товара: Установлено в разделе 6 Контракта, разделе 5 Описания объекта закупки.

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги: Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания Заказчиком документа о приемке. Гарантийный срок на материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания Заказчиком документа о приемке, но не менее гарантийного срока, установленного производителем материалов.

Обеспечение гарантийных обязательств

Требуется обеспечение гарантийных обязательств:

Размер обеспечения гарантийных обязательств: 321145.22 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требования к обеспечению: Участник закупки обязан представить обеспечение гарантийных обязательств в размере, установленном в извещении об осуществлении закупки. Обеспечение гарантийных обязательств на участие в закупке предоставляется одним из следующих способов: а) внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. б) предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44. Порядок обеспечения гарантийных обязательств путем предоставления независимой гарантии установлен статьей 96 Закона и приложением № 1 к извещению об осуществлении закупки, условия независимой гарантии установлены статьей 45 Закона и постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005. Бенефициаром по независимой гарантии выступает: СПб ГКУ «ГМЦ». Безотзывная независимая гарантия должна содержать следующие условия исполнения гарантом своих обязательств в части неисполнения принципалом своих обязательств по контракту: а) если принципал не выполнил предусмотренные контрактом гарантийные обязательства; б) если принципал нарушил сроки устранения обнаруженных недостатков выполненных работ; в) если принципал некачественно выполнил работы по устранению недостатков выполненных работ.

Платежные реквизиты: "Номер расчетного счета"03222643400000007200 "Номер лицевого счета"0710003 "Код поступления" Информация отсутствует "БИК"014030106 "Наименование кредитной организации"Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург "Номер корреспондентского счета"40102810945370000005

Дополнительная информация: Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов: Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 1 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 2 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 3 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта Проект контракта 1 Проект контракта Описание объекта закупки 1 Описание объекта закупки 2 Описание объекта закупки Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке 1 Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке Дополнительная информация и документы 1 Уведомление о прохождении контроля

Наименование товара, работы, услуги - Код позиции - Тип позиции - Единица измерения - Цена за единицу - Количество (объем работы, услуги) - Стоимость позиции

Непредвиденные работы и затраты Идентификатор: 179998213 - 43.99.90.190 - Работа - Условная единица - 62969.65 - 1 - 62969.65

Наименование товара, работы, услуги - Код позиции - Тип позиции - Единица измерения - Цена за единицу - Количество (объем работы, услуги) - Стоимость позиции

Монтажные и ремонтные работы Идентификатор: 179998214 - 43.99.90.190 - Работа - Условная единица - 3135829.18 - 1 - 3135829.18

Наименование товара, работы, услуги - Код позиции - Тип позиции - Единица измерения - Цена за единицу - Количество (объем работы, услуги) - Стоимость позиции

Утилизация строительного мусора Идентификатор: 179998215 - 43.99.90.190 - Работа - Условная единица - 12653.37 - 1 - 12653.37

Ссылки

Общая информация

Документы

Журнал событий